家庭装饰工程施工合同
随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的家庭装饰工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
家庭装饰工程施工合同1发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程承包合同条例》《家庭居室装修管理试行办法》的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3承包范围：居室面积：_____M2、居室间数：_____
1.4工程内容：(附设计图及工程预算表)
1.5承包方式：
1.6工期： 年 月 日开工，于 月_日竣工。
1.7合同价款：(人民币大写)：
1.8工程款支付：合同签定后，甲方预付70%(即元)工程款，油漆工进场施工后或()，再付25%(即____元)工程款，工程完工验收合格后付清5%(即元)工程款。
1.9工程保修期一年。
第二条甲方工作：
2.1全部腾或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯 ……此处隐藏20593个字……知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.5由于承包人原因致使工期延误，每延误十天向对方支付违约金第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指
定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用元(此费用含在工程价款内)。
14.2施工期间，发包人将外屋装修钥匙把，交给承包人保管。地程竣工验收后，交还给发包人。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午 点 分至 点 分;下午 点 分至 点 分。
第十五条其他约定事项：由承包人采购的主要材料，发包人按报价表约定的品牌、承包人预算的采购数量进行逐项验收。实际使用数量超过预算数量，由承包人承担，低于预算数量误差超过5%，结余材料费按实际扣减工程款。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式份，双方各执份。
16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人(签字)： 承包人(盖章)：
身份证号码： 公司注册号:
年 月 日 年 月 日
