实用的装修合同范文汇编八篇
在不断进步的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的装修合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
装修合同 篇1发包人：皇冠主题宾馆（以下称“甲方”）
承包人：（以下称“乙方”） 本着互利互惠的合作精神，经双方友好协商确定，甲方同意将皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰 工程发包给乙方进行施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经协商一致，订立本施工合同：
一、承包工程项目：皇冠主题宾馆装修的木工装修装饰
二、工程地点：城投局对面
三、承包方式：包工不包料，包工期，包机械工具，包质量，包安全。
工程计划完成时间：20xx年 月 日起开工至20xx年 月 日完工。
四、本工程为包工，乙方具体的工作范围为：所有涉及木工的装饰，列明的工序。乙方需以施工所示完成全部的木工装饰工程，如乙方实际按图施工时超出该工程量，不能以任何理由要求增加费用。
五、工程质量：符合设计图纸要求，并满足省市的规范要求。工程质量要达到优良标准。
六、工程价款及结算、以及工程款支付时间
1、工程价款：本工程实行总包人工费，必须完成前述的工程内容。本工程人工费总价
款为 ……此处隐藏10796个字……支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。
5、由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：
(1)对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。
(2)对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。
(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的，乙方可相应减少返还比例。
第十三条：争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向_________人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十四条：附则
1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。
4、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。
5、乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后，有权向乙方追偿。
6、本合同履行完毕后自动终止。
甲方(签字)_______________乙方(签字)_______________
_________年____月____日_________年____月____日
