餐厅装修合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的餐厅装修合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
餐厅装修合同1发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条 工程概况
1.装潢施工地点：
2.工程面积：建筑面积约______________平方米。
3.承包方式：包工包料。(材料详见报价表)
4.装饰施工内容：施工图纸(经甲乙方确认)范围内。(不含舞台灯具及音响设备)
5.工程总价款：______________(￥：______________元)详见报价表。(此价格为固定价，不以工程量的增加、减少而变更)
6.工期：自20xx年7月18日开工至20xx年9月5日竣工，工期约47天。
第二条：甲方职责
1.甲方保证乙方开工前水、电通畅。
2.甲方在接到乙方通知，应在二日内予以回复。如未回复视为对乙方通知的确认。
3.甲方对乙方的施工进行监督。
4.为了确保施工工程质量，甲方对乙方所有使有的装饰材料检验的责任。
第三条 乙方职责
1.乙方在装 ……此处隐藏16884个字……、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条 违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条 争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连____委员会_____;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：
发包方电话：
_________年____月____日
承包方(盖章)：
承包方电话：
_________年____月____日
